Magasinez par catégorie

Conditions Générales de Vente et Services

Se il vous plaît lire ces Termes et Conditions très attentivement. Les Termes et Conditions des ventes de produits et services sont limités à ceux contenus dans la présente. Les termes et conditions supplémentaires ou différentes, sous quelque forme délivré par vous ("Client") sont réputées être des modifications matérielles et avis d'opposition à eux et leur rejet est donné.

En acceptant la livraison des produits ou en engageant Gameroom Afficher et / ou de ses employés (collectivement "Vendeur") sur les services identifiés sur une facture, Énoncé des travaux, ou d'autres documents de vente, le client accepte d'être lié par et accepte ces Termes et Conditions moins que le client et le vendeur ont signé un accord distinct, auquel cas l'accord séparé régira.

Informations importantes à propos Ces Termes et Conditions

Ces Termes et Conditions constituent un contrat qui lie le Client et le Vendeur et sont appelés ici comme des «Termes et Conditions» ou le «Contrat». Client accepte ces Termes et Conditions en faisant un achat ou de passer une commande avec le vendeur ou le shopping sur toute Site Vendeur ou Application mobile (chacun, un «Site») ou en demandant contraire produits (les «Produits») ou de se livrer Vendeur d'effectuer des services (celui-ci et tous les termes clés sont définis ici). Ces termes et conditions sont sujets à changement sans préavis, sauf que les modalités et conditions affichées sur un site au moment client passe une commande ou signe un énoncé des travaux régira l'ordonnance en question, sauf accord contraire par écrit par le Vendeur et Client.

Le client consent à recevoir les documents électroniques, qui peuvent être fournis via une application de navigateur Web ou e-mail connecté à Internet. En outre, la connectivité Internet nécessite les services d'accès à partir d'un fournisseur d'accès Internet. Contactez votre fournisseur d'accès local pour plus de détails. Les signatures électroniques (ou copie de signatures envoyées par voie électronique) sont l'équivalent des documents écrits et signés.

Pas de cours de relations antérieures entre les parties et aucune utilisation du commerce sera pertinente pour déterminer la signification de ces Termes et Conditions ou toute facture ou tout document sous forme électronique ou écrit qui est signé et remis par chacune des parties pour la prestation des services (par exemple, un «Énoncé des travaux»). Cet accord contient l'intégralité de l'accord des parties à l'égard de l'objet des présentes et annule et remplace dans son intégralité toutes les communications antérieures et les accords et arrangements contemporains, qu'elle soit orale, écrite, électronique ou implicite, le cas échéant, entre les parties rapport à l'objet des présentes.

Droit applicable

These Terms and Conditions, any Statements of Work, the Services hereunder, and any sale of Products hereunder will be governed by the laws of the State of Florida, without regard to conflicts of laws rules. Any arbitration, enforcement of an arbitration or litigation will be brought exclusively in Duval County, Florida, and customer consents to the jurisdiction of the federal and state courts located therein, submits to the jurisdiction thereof and waives the right to change venue. Customer further consents to the exercise of personal jurisdiction by any such court with respect to any such proceeding. Except in the case of nonpayment, neither party may institute any action in any form arising out of these terms and conditions more than one (1) year after the cause of action has arisen. The rights and remedies provided under these Terms and Conditions are cumulative, are in addition to, and do not limit or prejudice any other right or remedy available at law or in equity.

Titre; Risque de perte

Si le client fournit Vendeur avec le numéro de compte de support du Client ou sélectionne un support autre qu'un transporteur que régulièrement les navires pour le vendeur, le titre de produits et le risque de perte ou de dommage pendant le transport passent de vente au client lors de la livraison au transporteur (FAB origine, fret payable ). Pour toutes les autres expéditions, le titre de produits et le risque de perte ou de dommage pendant l'expédition passer de vendeur au client lors de la livraison à la destination spécifiée (FAB destination, port payé et ajouté).

Services

Les clients peuvent commander des services (collectivement, les «Services») ou par l'intermédiaire de Vendeur de temps à autre. Où Services sont ordonnés dans un énoncé des travaux, chaque énoncé de travail incorpore ces présentes Conditions d'utilisation et constitue un accord distinct par rapport aux services rendus. Vendeur peut exécuter un énoncé des travaux. Dans le cas d'un ajout ou un conflit entre une modalité ou une condition de la Déclaration des conditions de travail et les présentes Conditions et, ces Termes et Conditions seront contrôler, sauf si expressément modifié dans l'état de travail applicable par renvoi spécifique au présent Accord. Tout amendement sera applicable qu'à l'égard de tels énoncé de travail et non aux états avenir du travail. Les modifications apportées à la portée des services décrits dans un énoncé des travaux seront effectués uniquement dans un écrit signé par les représentants autorisés des deux parties. Vendeur ne aura aucune obligation de commencer les travaux en relation avec un tel changement, à moins que et jusqu'à ce que le changement est accepté dans cette écrit signé par les deux parties. Tous ces changements à la portée des services seront régis par ces conditions d'utilisation et la déclaration de travail applicable. Chaque énoncé de travail peut être signée en plusieurs exemplaires distincts dont chacun est réputé un original et tous qui, ensemble, sera réputé être un original.

Coopération

En plus de tous les droits des clients spécifiques énoncées dans une déclaration applicable de travail, le client se engage à coopérer avec le vendeur dans le cadre de la performance des services en fournissant: (i) des réponses rapides aux demandes de renseignements du vendeur, et (ii) l'accès à toute information ou matériaux raisonnablement demandé par le Vendeur qui sont nécessaires ou utiles tel que déterminé par le vendeur dans le cadre de la fourniture des Services. Le Client reconnaît et accepte que les services dépendent de l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies par le client et la connaissance et la coopération des agents, employés ou sous-traitants («personnel») engagé ou désigné par le Client qui sont choisis par le client de travailler avec le vendeur .

Paiement

Les commandes ne lient pas Vendeur qu'après acceptation par le Vendeur. Le client accepte de payer le prix d'achat total pour les produits plus frais de livraison, y compris les frais d'expédition qui sont facturés au vendeur à la suite de l'utilisation du numéro de compte de support du Client. Conditions de paiement sont à la seule discrétion du vendeur. Dans le cadre de services étant effectuée conformément à un énoncé des travaux, le client paiera pour les services dans les quantités et selon un horaire de paiement énoncée dans la Déclaration de travail applicable. Si aucun calendrier de paiement est prévue, le client paiera pour les services tels que facturés par le Vendeur. Les factures sont dues et payables dans la période de temps spécifiée sur la facture, mesurée à partir de la date de la facture, sous réserve de l'approbation du crédit continue par le vendeur. Vendeur peut émettre une facture au client. Vendeur peut facturer le Client séparément pour des livraisons partielles, et le vendeur peut facturer le Client pour tous les services décrits dans un énoncé des travaux ou une partie de celui-ci.

Le client accepte de payer des intérêts sur toutes les sommes en souffrance au plus bas de un et demi pour cent (1,5%) par mois ou le taux le plus élevé autorisé par la loi. Le client doit payer pour, et indemnisera et exonère le vendeur de toute applicable vente, d'utilisation, de transaction, d'accise ou de taxes similaires et tout, Etat fédéral ou taxes ou redevances locales (y compris, mais sans s'y limiter, l'environnement ou des droits similaires), imposée, à l'égard ou autrement associée à un énoncé de travail, des produits ou des services. Le client doit prétendre à aucune exonération de ces taxes, honoraires ou des frais au moment de l'achat et de fournir Vendeur avec les pièces justificatives nécessaires.

Dans le cas d'un défaut de paiement, le client sera responsable de tous les coûts du vendeur de collecte, y compris, mais sans s'y limiter, les frais de justice, frais de dossier et les frais d'avocat. En outre, si les paiements ne sont pas reçus comme décrit ci-dessus, le vendeur se réserve le droit de suspendre les services jusqu'à réception du paiement. Client concède au vendeur une sûreté dans les produits pour garantir le paiement en totalité. Le client autorise le vendeur de déposer une déclaration de financement reflétant une telle sûreté. Sauf indication contraire sur une Déclaration applicable de travail, le client remboursera vendeur pour toutes les dépenses raisonnables out-of-pocket encourus par le vendeur dans le cadre de l'exécution des Services, y compris, mais sans s'y limiter, les frais de déplacement et de subsistance.

Garanties

Le client comprend que le vendeur ne est pas le fabricant des produits achetés par le client ci-dessous. Vendeur décline expressément toutes déclarations, garanties, conditions ou engagements, expresse ou implicite, en rapport avec les produits, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie de titre, la précision, la qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, ou la garantie de non- contrefaçon. Client renonce expressément à toute action qu'il peut avoir contre le vendeur basé sur une responsabilité du produit ou contrefaçon ou prétendue contrefaçon de tout brevet, droit d'auteur, secret commercial ou autres droits de propriété intellectuelle (chacune, une «réclamation») à l'égard de tout produit et également renonce à tout droit à l'indemnisation du Vendeur contre toute telle réclamation présentée contre le Client par un tiers. Le Client reconnaît qu'aucun employé, agent ou représentant du vendeur ne est autorisé à faire toute déclaration ou garantie au nom du vendeur qui ne est pas dans le présent Accord.

Vendeur décline expressément toutes déclarations, garanties, conditions ou engagements, expresse ou implicite (y compris, sans limitation, toute garantie ou condition d'adéquation à un usage particulier, de qualité marchande, la durabilité, le titre, l'exactitude ou la non-violation expresse ou implicite) découlant de ou liés à la performance ou la non-exécution de tout service ci-dessous. Le Client reconnaît qu'aucun employé, agent ou représentant du vendeur ne est autorisé à faire toute déclaration ou garantie au nom du vendeur qui ne est pas dans le présent Accord ou dans un énoncé des travaux modifiant expressément le présent Accord.

Vendeur ne sera pas responsable pour et aucune responsabilité ne doit résulter de vendeur pour des retards de livraison ou de performance qui résultent de circonstances indépendantes de contrôle raisonnable du vendeur, y compris, mais sans s'y limiter, l'indisponibilité du produit, les retards des transporteurs, les retards dus au feu, sévère les conditions météorologiques, l'insuffisance du pouvoir, les problèmes de main-d'œuvre, des actes de guerre, le terrorisme, l'embargo, les actes de Dieu, ou des actes ou des lois de tout gouvernement ou organisme. Les dates d'expédition ou les dates d'achèvement fournis par le Vendeur ou des délais prétendus contenues dans un énoncé de travail ou tout autre document sont des estimations seulement.

Information sur les prix; Disponibilité Disclaimer

Le vendeur se réserve le droit de procéder à des ajustements de prix, les produits et offres de services pour des raisons y compris, mais sans s'y limiter, l'évolution des conditions du marché, l'indisponibilité du produit, et des erreurs dans les publicités. Toutes les commandes sont sous réserve de disponibilité des produits et la disponibilité du personnel pour effectuer les Services. Par conséquent, le vendeur ne peut garantir qu'il sera en mesure de remplir les commandes de clients. Si les services sont effectuées sur une base de temps et de matériel, des estimations fournies par le vendeur sont à des fins de planification uniquement.

Limitation de responsabilité

Under no circumstances and notwithstanding the failure of essential purpose of any remedy set forth herein, will Seller no be liable for: (a) any incidental, indirect, special, punitive, or consequential damages including but not limited to, loss of profits, business, revenues, or savings, even if Seller has been advised of the possibilities of such damages or if such damages are otherwise foreseeable, in each case, whether a claim for any such liability is premised upon breach of contract, warranty, negligence, strict liability, or other theory of liability; (b) any claims, demands or actions against Customer by any third party; (c) any loss or claim arising out of or in connection with Customer’s implementation of any conclusions or recommendations by Seller based on, resulting from, arising out of or otherwise related to Products or Services; or (d) any unavailability of a Product. In the event of any liability incurred by Seller, the entire liability of Seller for damages from any cause whatsoever will not exceed the dollar amount paid by Customer for the Product(s) giving rise to the claim or the specific Services giving rise to the claim.

Résiliation

Either party may terminate performance of a Service or a Statement of Work for cause if the other party fails to cure a material default in the time period specified herein. Any material default must be specifically identified in a written notice of termination. After written notice, the notified party will, subject to the provision of warranties herein, have thirty (30) days to remedy its performance except that it will only have ten (10) days to remedy any monetary default. Failure to remedy any material default within the applicable time period provided for herein will give cause for immediate termination, unless such default is incapable of being cured within the time period in which case the defaulting party will not be in breach (except for Customer’s payment obligations) if it used its reasonable efforts to cure the default. In the event of any termination of the Services or a Statement of Work, Customer will pay Seller for all Services performed and expenses incurred up to and including the date of termination plus any termination fee if one is set forth in the applicable Statement of Work. In such event Customer will also pay Seller for any out-of-pocket demobilization or other direct costs resulting from termination. Upon termination, all rights and obligations of the parties under this Agreement will automatically terminate except for any right of action occurring prior to termination, payment obligations and obligations that expressly or by implication are intended to survive termination (including, but not limited to, limitation of liability, indemnity, confidentiality, or licensing of Work Product and this survival provision).

Arbitrage

Any claim, dispute, or controversy (whether in contract, tort or otherwise, whether preexisting, present or future, and including, but not limited to, statutory, common law, intentional tort and equitable claims) arising from or relating to the Products, the Services, the interpretation or application of these Terms and Conditions, or any Statement of Work or the breach, termination or validity thereof, the relationships which result from these Terms and Conditions or any Statement of Work, or Seller’s advertising or marketing (collectively, a “Claim”) will be resolved, upon the election of any of Seller, Customer, or the third parties involved, exclusively and finally by binding arbitration. If arbitration is chosen, it will be conducted pursuant to the Rules of the American Arbitration Association. If arbitration is chosen by any party with respect to a Claim, neither Seller nor Customer will have the right to litigate that Claim in court or to have a jury trial on that Claim or to engage in pre-arbitration discovery, except as provided for in the applicable arbitration rules or by agreement of the parties involved. Further, Customer will not have the right to participate as a representative or member of any class of claimants pertaining to any Claim. Notwithstanding any choice of law provision included in these Terms and Conditions, this arbitration agreement is subject to the Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§ 1-16). The arbitration will take place exclusively in Jacksonville, Florida. Any court having jurisdiction may enter judgment on the award rendered by the arbitrator(s). Each party involved will bear its own cost of any legal representation, discovery or research required to complete arbitration. The existence or results of any arbitration will be treated as confidential. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, all matters pertaining to the collection of amounts due to Seller arising out of the Products or Services will be exclusively litigated in court rather than through arbitration.

Refunds

No refunds shall be provided for Services of any kind. Refunds are only available for Products damaged in transit provided that Customer pays Seller for shipping and handling, agrees to Seller’s choice of shipping courier, pays for insurance valued at the full amount of the Products, and informs Seller of damage to Products within 48 hours after receipt of Products. Customer agrees to cooperate with Seller’s shipping courier for inspections of any kind such that Seller’s shipping courier may file an insurance claim. Seller will reimburse Customer within seven (7) business days after receiving reimbursement from Seller’s shipping courier’s insurance provider. In the event that Seller’s shipping courier determines that the damage to Products did not occur during transit, no refund shall be provided to Customer.

Divers

Seller may assign or subcontract all or any portion of its rights or obligations with respect to the sale of Products or the performance of Services or assign the right to receive payments, without Customer’s consent. Customer may not assign these Terms and Conditions, or any of its rights or obligations herein without the prior written consent of Seller. Subject to the restrictions in assignment contained herein, these Terms and Conditions will be binding on and inure to the benefit of the parties hereto and their successors and assigns. No provision of this Agreement or any Statement of Work will be deemed waived, amended, or modified by either party unless such waiver, amendment, or modification is in writing and signed by both parties. The relationship between Seller and Customer is that of independent contractors and not that of employer/employee, partnership, or joint venture. If any term or condition of this Agreement or a Statement of Work is found by a court of competent jurisdiction to be invalid, illegal, or otherwise unenforceable, the same shall not affect the other terms or conditions hereof or thereof or the whole of this Agreement or the applicable Statement of Work. Notices provided under this Agreement will be given in writing and deemed received upon the earlier of actual receipt or three (3) days after mailing if mailed postage prepaid by regular mail or airmail or one (1) day after such notice is sent by courier or facsimile transmission. Any delay or failure by either party to exercise any right or remedy will not constitute a waiver of that party to thereafter enforce such rights.

Legal inquiries should be directed to our legal department at legal@gameroomshow.com.